合同编号:______________
甲方(发包方):_________________
地址:______________________________
联系人:____________________________
电话:______________________________
乙方(承包方):_________________
地址:______________________________
联系人:____________________________
电话:______________________________
鉴于:
1. 甲方是拥有该项目建设用地的合法业主,有权进行工程建设及管理。
2. 乙方具备承接相应工程建设及装饰工程的资质及能力,愿意为甲方提供相关服务。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就长沙市商业综合体建设工程施工(包括土建及装饰工程)事项达成如下协议,以资共同遵守:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:长沙市商业综合体项目。
1.2 工程地点:_________________________。
1.3 工程范围:包括土建工程及相关装饰工程,具体内容详见工程施工图纸及工程量清单。
1.4 工程质量标准:符合国家及地方相关质量标准,以及甲方提供的设计要求和技术规范。
第二条 合同价款
2.1 本合同总价为人民币(大写):____________元(¥__________),具体金额以工程量及单价计量后确定。
2.2 合同款项支付方式:
(1)初始付款:合同签订后,甲方支付合同总价的10%作为预付款。
(2)进度款:根据工程进度,按月支付,支付比例为每月已完成工程量的70%。
(3)竣工验收款:工程竣工后,甲方在验收合格后支付合同总价的15%。
(4)保修金:甲方在竣工结算后保留合同总价的5%作为保修金,保修期满后无息返还乙方。
第三条 权利和义务
3.1 甲方的权利与义务:
(1)甲方有权对工程实施的质量、安全、进度进行监督和检查。
(2)甲方应按合同约定及时支付合同款项,提供必要的施工配合。
(3)甲方有权在施工过程中提出经营要求或修改设计,但双方应对此进行协商并签署书面变更协议。
(4)甲方有责任提供施工所需的已批复图纸和相关资料。
3.2 乙方的权利与义务:
(1)乙方应按照合同和图纸要求,保质保量按期完成施工内容。
(2)乙方有权要求甲方及时支付施工款项,并根据合同约定按时领取进度款。
(3)乙方须确保施工现场的安全、文明施工,遵守法律法规及地方政府的相关规定。
(4)若乙方发现设计缺陷或施工困难,应及时书面通知甲方,并提出合理的解决方案。
第四条 工期
4.1 工期:自合同签订之日起,施工总工期为_____________天(具体工期根据双方明确的时间节点进行设定)。
4.2 如果因为不可抗力(如自然灾害、战争等)导致的工期延误,乙方应及时书面通知甲方,工期顺延。
4.3 乙方如因自身原因(包括延误施工、工人缺乏、材料未到等)导致工期延误,甲方有权按照合同进度调整施工计划。
第五条 违约责任
5.1 甲方的违约责任:
(1)若甲方未能按时支付合同款项,每延迟一天,乙方有权按延迟金额的千分之五向甲方索取违约金。
(2)若甲方在施工过程中无故阻挠施工,导致工程停工超过15天,乙方有权向甲方索赔因停工而产生的相应损失。
5.2 乙方的违约责任:
(1)若乙方未能按期完成施工,需按逾期天数每天向甲方支付合同总价千分之一的违约金。
(2)如因乙方施工质量未达标,需承担整改费用及因整改造成的工期延误损失。
第六条 合同变更和解除
6.1 合同变更:如因技术、市场等客观情况需要变更合同条款,双方应协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 合同解除:任何一方如需解除合同,须提前15天书面通知对方,并说明理由。若因对方违约致使合同解除,违约方应承担相应的违约责任。
第七条 保修条款
7.1 乙方须在竣工验收合格后,提供不低于______个月的保修期。
7.2 保修期内,因施工质量问题造成的损失,乙方应负责免费维修和更换,确保工程质量。
第八条 适用法律和争议解决
8.1 本合同的解释、执行及争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因履行本合同发生争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效
9.1 本合同自双方签字、盖章之日起生效,直至双方履行完毕各自的权利和义务后终止。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
签订日期: 签订日期:
地点: 地点: