合同编号:______
签订地点:______
签订日期:______年____月____日
甲方(发包方):______
地址:______
法定代表人:______
电话:______
乙方(承包方):______
地址:______
法定代表人:______
电话:______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,就甲方委托乙方进行某大型商业综合体建设工程施工的事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:某大型商业综合体建设工程。
2. 工程地点:______。
3. 工程内容:包括但不限于项目的土石方工程、主体结构工程、屋面工程、内外装饰工程、水电安装工程等。
二、权利与义务
1. 甲方的权利与义务
1.1 有权对施工进行监督和管理,提出合理化建议。
1.2 提供施工所需的场地、材料、设备及相关支持。
1.3 按照合同约定及时支付工程款项。
1.4 在施工期间,及时解决影响施工进度的各种问题。
1.5 有权要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程。
2. 乙方的权利与义务
2.1 有权按照合同约定的金额和方式获得工程款项。
2.2 依照法律法规和合同约定,从事工程施工活动。
2.3 在施工过程中,确保工人和施工现场的安全。
2.4 按照约定工期进行施工,确保工程质量达到行业标准。
2.5 及时报告工程进展情况并提供必要的施工报告和验收资料。
三、合同条款
1. 合同金额
本工程的总承包费用为人民币______元(大写:______元整)。该费用包括施工过程中所有相关的人工、材料、设备及其它费用。
2. 支付方式
2.1 甲方在合同签订后三日内,支付乙方总承包费用的30%作为预付款。
2.2 其余工程款项根据工程进度分期支付,具体支付节点为:
- 工程开工前:______元
- 施工完成50%时:______元
- 工程竣工验收合格后:______元
3. 工期
3.1 本工程的计划开工日期为______年____月____日,竣工日期为______年____月____日。
3.2 工期如因不可抗力或甲方原因延误,乙方应及时书面通知甲方,并在取得甲方书面同意后,适当延长工期。
四、工程质量标准
1. 施工质量必须符合国家及地方的建筑工程施工质量标准及合同约定的相关要求。
2. 甲方有权在施工过程中进行质量监督,乙方应配合甲方的监督工作。
五、验收
1. 工程完工后,甲方应于____日内组织验收,乙方应提供相关竣工资料。
2. 验收合格后,甲方应出具验收合格证明,作为乙方取得尾款的依据。
六、违约责任
1. 甲方违约责任
1.1 若甲方未按照约定支付工程款项,乙方有权按逾期金额的千分之五向甲方索取违约金。
1.2 若因甲方原因导致工程停工超过____个工作日,乙方有权要求甲方承担由此造成的损失。
2. 乙方违约责任
2.1 若乙方未按约定工期完成施工,按逾期工期每延误一天向甲方支付合同总金额的千分之一的违约金。
2.2 若乙方施工质量不达标,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方可自行解决,由此产生的费用由乙方承担。
七、不可抗力
1. 双方因不可抗力导致无法履行合同的,应及时书面通知对方。
2. 不可抗力包括地震、台风、洪水、战争等不可预见、不可避免的事件。
八、合同的生效与变更
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同的修改或补充应以书面形式进行,并经双方签字确认。
九、争议解决
1. 本合同在履行过程中如有争议,双方应通过友好协商解决;如无法达成协议,可向合同签署地人民法院提起诉讼。
十、其他
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(签字):______
乙方(签字):______
日期:______年____月____日