合同编号:___________
甲方(建设单位):__________________
地址:______________________________
联系电话:___________________________
乙方(施工单位):__________________
地址:______________________________
联系电话:___________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经过友好协商,就城市商业综合体建设工程的施工(包括设计及后期维护)达成如下协议:
第一章 合同目的
本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务及责任,通过双方的共同努力,顺利实施城市商业综合体建设工程,确保工程质量,控制工程进度,以及后期的维护管理。
第二章 权利与义务
1. 甲方权利与义务:
1.1 甲方有权根据工程进度对施工现场进行检查,验收工程质量,并指出问题,要求乙方在规定范围内及时整改。
1.2 甲方应按合同约定,如期支付工程款项,提供施工所需的相关资料,并协助乙方办理施工所需的各项手续。
1.3 甲方有权对设计方案进行审查,并提出合理化建议。
1.4 甲方需保证施工现场的通行条件和必要的交通设施,确保乙方的施工工作顺利进行。
1.5 甲方有义务在施工过程中保持与乙方的沟通,及时解决施工中出现的各种问题。
2. 乙方权利与义务:
2.1 乙方有权利按照合同要求及设计图纸进行施工,并有权提出解决方案与建议。
2.2 乙方需遵循相关法律法规及行业标准,按照合同规定的质量标准进行施工,并对施工质量负责。
2.3 乙方应按合同约定的工期完成工程,若需调整工期,应提前通知甲方并协商一致。
2.4 乙方需在施工中合理利用人力、物力和财力资源,确保工程安全,避免影响施工进度。
2.5 乙方有责任对其施工团队进行安全教育及技能培训,确保施工人员的合法权益及安全。
第三章 合同条款
1. 工程范围与内容:
本合同的工程范围包括但不限于:城市商业综合体的设计、施工以及后期维护服务,具体内容详见附录(施工图纸、设计方案)。
2. 工程费用与支付方式:
2.1 本工程总费用为人民币(大写):______________,(小写):¥______________。
2.2 甲方按如下方式支付合同款项:
- 签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款;
- 工程进展至50%时支付合同总金额的40%;
- 工程完工并经甲方验收合格后支付合同总金额的30%。
3. 设计变更与施工调整:
3.1 合同生效后,如因设计方案的合理调整,甲方应向乙方提交书面变更通知,乙方在收到通知后需合理安排施工。
3.2 设计变更导致的施工费用及工期调整,须经双方协商一致后签订补充协议。
4. 工程期限:
本工程的开工日期为____年____月____日,完工日期为____年____月____日。工期为______天,延误责任由延误方承担。
5. 违约责任:
5.1 甲方如未按合同约定支付工程款项,乙方有权暂停工程施工,直至收到款项。
5.2 乙方如未按期完成工程或工程质量未达标,需承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此所受到的损失。
5.3 若一方违反合同,另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿因此造成的所有损失。
6. 合同的生效条件:
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,直至工程竣工验收合格且尾款支付完毕。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具备同等法律效力。
第四章 后期维护
1. 乙方在工程竣工后,承担____年的维护责任,维护内容包括但不限于:设施的正常运转、突发故障的修复等。
2. 甲方在维护期内发现的质量问题,乙方需在接到通知后____日内响应,并在合理期限内完成维修。
3. 后期维护服务费用已包含在工程总费用中,甲方无需另行支付。
第五章 争议解决
1. 本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。
2. 本合同受中华人民共和国法律的管辖。
(合同签署页)
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日
乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日