甲方(业主):__________
乙方(施工单位):__________
为确保住宅小区基础设施的顺利施工,保障双方的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方在平等、自愿的基础上,签订本施工合同。
第一条 施工范围与内容
1.1 本合同所称施工范围包括:道路工程、排水工程及绿化工程。
1.2 道路工程包括小区内部道路的建设、摊铺及相关附属设施的安装。
1.3 排水工程包括雨水、污水的排放系统建设,涵洞、管道的铺设及检修井的设置。
1.4 绿化工程包括小区内树木、花草的种植及绿地的设计、施工。
第二条 合同金额
2.1 本合同施工总金额为人民币(大写)_____________元(小写)_____________元。
2.2 付款方式为:甲方在合同签署后,预付合同金额的20%作为定金;乙方完成土方及基础施工阶段后,甲方支付总金额的30%;待各个工程完成并验收合格后,甲方支付总金额的50%;保修金10%在保修期满后支付。
第三条 工期
3.1 施工工期为_____________天,自_____________年____月____日开工,至_____________年____月____日竣工。
3.2 如因不可抗力原因导致工期延误,乙方应立即通知甲方并提供相关证明材料,双方共同协商后可适当延长工期。
第四条 双方权利与义务
4.1 甲方的权利与义务:
4.1.1 有权督促施工进度,检查工地的施工质量;
4.1.2 按照合同约定及时支付工程款项;
4.1.3 提供施工所需的场地及相关配合材料。
4.1.4 有权要求乙方对不符合质量要求的工程进行整改,并可以追究乙方的相应责任。
4.2 乙方的权利与义务:
4.2.1 有权按照合同约定的时间要求甲方支付工程款;
4.2.2 负责本工程的施工质量及安全,按照国家标准和行业规范进行施工;
4.2.3 必须按期完成工程,并承担因延误工期所产生的损失;
4.2.4 有义务提供施工现场的安全保障,确保施工人员的人身安全。
第五条 工程变更
5.1 因设计变更、施工需要或其他不可避免的因素,甲方可要求对合同进行变更,双方必须签署书面变更协议。
5.2 任何变更对工程造价的影响应在变更通知中详细说明,双方根据变更内容另行协商确定。
第六条 质保与验收
6.1 本工程的保修期为竣工验收合格之日起计算,保修期为______年。
6.2 工程竣工后,双方应及时进行验收,验收不合格的项目需在规定时间内整改,直至符合标准。
6.3 乙方在保修期内,因施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。
第七条 违约责任
7.1 如甲方未按约定支付工程款,需支付乙方应收款项0.5%的违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程,需向甲方支付未完成部分工程造价0.5%的违约金。
7.3 违约方还需赔偿对方因此产生的直接经济损失。
第八条 合同的解除
8.1 任一方可以根据法律法规及本合同约定解除合同,解除方应提前30日以书面形式通知另一方。
8.2 解除合同后,甲方应支付乙方已完成部分工程的款项,乙方应承担因解除合同造成的损失。
第九条 保密条款
双方在履行本合同过程中,涉及的商业秘密和技术资料应予以保密,未经对方同意不得泄露第三方。
第十条 争议解决
10.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
10.2 如协商不成,任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效,并在双方履行完所有义务后自然失效。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(业主):__________
签字:_________________
乙方(施工单位):__________
签字:_________________
签署日期:__________年____月____日