工程施工合同2015年
建设工程合同专业律师
2024-05-17 02:40:53
0

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:

  地 点: .

  二、承包方式

  三、工程承包内容

  四、合同价款

  五、 付款方式

  六、总工期要求 个工作日。

  七、甲方责任

  1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

  2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

  九、工程质量、安全及保修

  1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

《工程施工合同2015年.docx》

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。  一、工程名称:  地 点: .  二、承包方式  三、工程承包内容  四、合同价款  五、 付款方式  六、总工期要求 个工作日。  七、甲方责任  1.甲方在通知乙方进
推荐度:
点击下载文档文档为docx格式
免费下载
微信扫码关注,回复”验证码“免费获得验证码
输入验证码后可免费下载
付费下载
付费后30天内不限量下载

限时特价:5.8元原价:58元

支付

相关内容

热门资讯

施工合同协议书范本  发包人(全称)______________________________________承包人(...
建设项目工程总承包合同(示范文...  建设项目工程总承包合同(示范文本) 中华人民共和国住房和城乡建设部国家市场监督管理总局说 明为指导...
门窗安装施工合同范本  单位名称:(甲方)_________单位名称:(乙方)_________第一条、工程概况1、工地名...
道路施工责任书范本  甲方:______________________________乙方:_____________...
建筑装饰工程施工合同范本  第一部分、合同条件一、词语含义及合同文件第一条、词语含义。在本合同中,下列词语除协议条款另有约定外...
玻璃安装合同范本  甲方:__________乙方:__________依照有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公...
建筑安装工程设计合同范本  建设单位:__________________,以下简称甲方设计单位:______________...
施工合同范本  工程名称:_________发包方:___________承包方:___________签订时间:...
建设工程施工合同范本  发包方(甲方):________承包方(乙方):________就本项工程建设的有关事项,双方当事...
工程监理项目合作协议书范本  甲方:__________乙方:__________经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:一、...